MENOR CUANTÍA DE OBRAS
“CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: MCO-GADMSI-11-2022”
Sobre No. 1
OFERTA TÉCNICA
Original
Señor
ING. CESAR DAVID MÉNDEZ PALACIOS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Presente.-
PRESENTADA POR: JOSE LUIS ROJAS PERALTA
RUC: 1400767453001
PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE
OBRAS DE MENOR CUANTÍA
Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Código de Procedimiento: MCO-GADMSI-11-2022
Objeto de Contratación: “ CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN FRANCISCO DEL CANTÓN
SANTA ISABEL, PROVINCIA DEL AZUAY .”.
Oferente: JOSE LUIS ROJAS PERALTA
III. FORMULARIOS MENOR CUANTÍA DE OBRAS
ÍNDICE
SECCIÓN I
FORMULARIO DE LA OFERTA
1.1
1.2
1.3
Presentación y compromiso
Datos generales del oferente.
Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios
de personas jurídicas oferentes.
1.4 Situación financiera
1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios
1.6 Análisis de precios unitarios
1.7 Metodología de construcción
1.8 Cronograma valorado de trabajos
1.9 Experiencia del oferente
1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto
1.11 Equipo asignado al proyecto
1.12 Otros parámetros de calificación propuestos por la entidad
contratante
SECCIÓN II
FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO
Y HOJA DE VIDA
SECCIÓN III
FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
I. FORMULARIO DE OFERTA
NOMBRE DEL OFERENTE: JOSE LUIS ROJAS PERALTA
1.1. PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTA ISABEL para la ejecución de CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN
FRANCISCO DEL CANTÓN SANTA ISABEL, PROVINCIA DEL AZUAY , luego de examinar el pliego del
presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por sus propios derechos
1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.
2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en
actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con
el Estado.
3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas,
compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de obras y, en todo aspecto, es
honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio
o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará
o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o
resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la
normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas
concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o
distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el
resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal
virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del
Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se
evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier
conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o
buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de
contratación.
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad
económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la
obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de
propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su
utilización.
5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del proyecto, de
acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario
de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá
asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales,
laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.
6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará
ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a
ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el
presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección,
contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de
ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de
productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en
la fase precontractual o contractual.
7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los
numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por
terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a
responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.
8. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás
información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a
cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.
9. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente
aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los
aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de
la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la
modalidad que aplique de acuerdo con la LOSNCP.
10. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre
la base de los estudios con los que cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos; y
en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal
para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.
11. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o
declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha
decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.
12. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del
SERCOP y demás normativa que le sea aplicable.
13. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones
incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que
como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar
averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones
técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare
administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o
faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad
ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido
o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones
judiciales a las que hubiera lugar.
14. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual;
y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y
aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada
del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
15. En caso de que resuelva subcontratar la ejecución de parte de la obra que se le adjudicare, subcontratará
con MYPES y/o con los actores de la Economía Popular y Solidaria, hasta el 30% del valor de la oferta la
ejecución de los rubros determinados en ella.
16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar
establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General
y demás normativa aplicable.
17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:
a. Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de
adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las
garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta
días)
b. Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se
aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.
c. Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y
mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE: JOSE LUIS ROJAS PERALTA
DATOS GENERALES DEL OFERENTE
Participación:
Nombre del Oferente:
Origen:
R.U.C:
Naturaleza:
Individual
JOSE LUIS ROJAS PERALTA
Nacional
1400767453001
Persona Natural
DOMICILIO DEL OFERENTE
Provincia:
Cantón:
Calle principal:
Número:
Calle secundaria:
Código Postal:
Teléfono:
Correo electrónico:
Azuay
Santa Isabel
3 DE NOVIEMBRE
SN
SUCRE
010301
0996168376
rojas_150@outlook.com
1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS
OFERENTES.
NO APLICA
A. DECLARACIÓN
En mi calidad de representante legal de ___ (razón social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las
consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:
1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios que detallo más
adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los
procedimientos de contratación pública;
2. Que la compañía a la que represento ___ (el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según
corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES.
(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que
conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de
Valores.)
3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier
modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a
la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el
contrato respectivo. (Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la
compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa)
4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada se encuentre
inhabilitado por alguna de las causales previstas en los artículo 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la Entidad Contratante descalifique a mi
representada.
5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Servicio Nacional de
Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal
información.
6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad
Contratante:
a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-;
b. Descalifique a mi representada como oferente; o,
c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNP, si
tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual
Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.
B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES:
TIPO DE PERSONA JURÍDICA:
Nombres completos Número de cédula
Porcentaje de
del socio(s),
de
participación
accionista(s),
identidad, ruc o
en la estructura de
partícipe(s)
identificación similar
propiedad
emitida por país
de la persona
extranjero, de ser el
jurídica
caso
Naturaleza
NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se
deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará
el siguiente formato:
Nombres completos del
socio(s), accionista(s),
partícipe(s)
1.4
Número de cédula de
Porcentaje de
identidad, ruc o
participación en la
identificación similar
estructura de propiedad
emitida por país
de la persona jurídica
extranjero, de ser el caso
SITUACIÓN FINANCIERA
Índice
Indicador Solicitado
Índice de Solvencia
1,00
Índice de Endeudamiento
1,50
Indicador declarado por Archivo
el proveedor
1,50
DOCUMENTOS
PERSONALES
SITUACION
FINANCIERA,
0,12
DOCUMENTOS
PERSONALES
SITUACION
FINANCIERA,
Patrimonio no requerido de acuerdo al Presupuesto Referencial.
JLRP,
JLRP,
1.5. TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
No.
Código CPC
Rubro /
Descripción
Unidad
Cantidad
Precio
unitario
Precio global
1
532900011
Excavacion
mecanica en suelo,
con excavadora
m3
666.05
2,53000
1.685,10650
2
532900011
Replanteo y
nivelación de áreas
m2
180
1,99000
358,20000
3
532900011
Cargado y desalojo
m3
de material con
Volquete.(Dist menor
a 5.00 km.)
865.9
2,88000
2.493,79200
4
532900011
Pedraplen,
colocación y
compactacióncon
equipo pesado (no
incluye piedra)
m3
21.07
7,88000
166,03160
5
532900011
Suministro de piedra
para pedraplén,
puesto en obra
m3
21.07
20,40000
429,82800
6
532900011
Replantillo de
Hormigón simple
f´c=180 kg/cm2 (no
incluye áridos)
m3
7.03
98,34000
691,33020
7
532900011
Suministro de grava
puesta en obra para
hormigón de
replantillo
m3
6.25
22,80000
142,50000
8
532900011
Suministro de arena
puesta en obra para
hormigón de
raplantillo
m3
3.87
23,76000
91,95120
9
532900011
Hormigón ciclópeo
m3
(60por ciento
hormigón y 40por
ciento piedra), f´c=
210kg/cm2,
elaboración y vertido
(no incluye áridos)
361.55
80,27000
29.021,61850
10
532900011
Suministro de piedra
puesto en obra para
hormigón ciclópeo
m3
144.62
23,10007
3.340,73270
11
532900011
Suministro de grava
puesta en obra para
hormigón ciclópeo
m3
195.24
22,80000
4.451,47200
No.
Código CPC
Rubro /
Descripción
Unidad
Cantidad
Precio
unitario
Precio global
12
532900011
Suministro de arena
puesta en obra para
hormigón ciclópeo
m3
112.8
23,76000
2.680,12800
13
532900011
Acero de refuerzo
barras, fy=4200
kg/cm2, (incluye
corte y doblado)
suministro e
instalación.
Kg
600.33
2,21000
1.326,72930
14
532900011
Colocación de
encofrado recto de
madera (2 usos)
m2
338.01
4,63000
1.564,98630
15
532900011
Encofrado recto de
madera (2 usos),
suministro
m2
338.01
7,06000
2.386,35060
16
532900011
Material filtrante tipo
"B", d= (2-4) in,
colocación
m3
33.12
1,08000
35,76960
17
532900011
Suministro de
material filtrante
puesto en obra
m3
33.12
18,00000
596,16000
18
532900011
Tubería de PVC
D=4" (10cm) para
mechinales
m
66
5,76000
380,16000
19
532900011
Placas de Neopreno
Dureza Shore 60 e=
30mm
u
6
130,20000
781,20000
20
532900011
Hormigón estructural m3
clase "A" f´c=280
kg/cm2, elaboración
y vertido (no incluye
áridos)
51.43
123,55000
6.354,17650
21
532900011
Suministro de grava
puesta en obra para
hormigón
m3
34.45
22,80000
785,46000
22
532900011
Suministro de arena
puesta en obra para
hormigón
m3
34.45
23,76000
818,53200
23
532900011
Acero de refuerzo
barras, fy=4200
kg/cm2, (incluye
corte y doblado)
suministro e
instalación.
Kg
9092.53
2,21000
20.094,49130
No.
Código CPC
Rubro /
Descripción
Unidad
Cantidad
Precio
unitario
Precio global
24
532900011
Colocación de
encofrado recto de
madera (2 usos)
m2
242.83
4,63000
1.124,30290
25
532900011
Encofrado recto de
madera (2 usos),
suministro
m2
242.83
7,06000
1.714,37980
26
532900011
Troncos de madera
para tablero,
suministro
m
160
18,00000
2.880,00000
27
532900011
Tubería de PVC
D=4" (10cm) para
mechinales
m
6
5,76000
34,56000
28
532900011
Perfil metálico
L100x100x10mm
para juntas
m
21.2
35,69000
756,62800
29
532900011
Tubería hierro
galvanizado, d=3in,
suministro y
colocación.
m
94
13,87000
1.303,78000
30
532900011
Pintura de caucho
con fondo para
exteriores, 2 manos,
suministro y
colocación
m2
41.05
5,72000
234,80600
31
532900011
Relleno compactado
con material de
mejoramiento (no
incluye material)
m3
352.95
4,66000
1.644,74700
32
532900011
Suministro de
m3
material de
mejoramiento puesto
en obra
352.95
11,40000
4.023,63000
33
532900011
Entibado metálico en m2
zanjas hasta
profundidad de 3m
142.61
13,60000
1.939,49600
34
532900011
Transporte de
materiales
varios.(Cemento,
Tuberías,
Alcant.Met., etc.),
distancia = 20km
(unidad Ton-Km)
10423.6
2,24000
23.348,86400
m3-km
TOTAL($) 119.681,90000
(PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: Ciento Diecinueve Mil Seiscientos Ochenta y Un dólares 90000/100000
centavos), sin IVA
1.6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Referir al Anexo: sin archivos
1.7. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
Archivo: FORMULARIO MCO VIGENTE,
1.8. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
Ver Anexo: cronograma_oferente.xls
1.9. EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Tipo de Experiencia General:
No
Contratante
1
JUNTA PA
RROQUIAL
SANTIAGO
DE
PANANZA
Objeto
Contractual
Valor
Contractual
Porcentaje
Monto
Tipo
Ejecutado Ejecutado Recepción
(%)
100
RESIDENTE 78,365.1200
DE OBRA-C
0
OONSTRUC
CION DE
LPUENTE
SOBRE EL
RIO
YANGUZA,
PASO A LA
COMUNIDA
D
YANGUZA.
Si con la
presentación
de un
contrato o
instrumento
que acredite
la
experiencia
mínima
específica, el
proveedor
cumpliere el
monto
mínimo
solicitado
para la
experiencia
mínima
general, este
78,365.1
2000
Fecha
Recepción
DEF
2021/08/27
Archivos
ACTA E
XPERIE
NCIA GE
NERAL
Y ESPE
CIFICA,
CERTIFI
CADO E
XPERIE
NCIA,
ROL
IESS,
No
Contratante
Objeto
Contractual
Valor
Contractual
Porcentaje
Monto
Tipo
Ejecutado Ejecutado Recepción
(%)
Fecha
Recepción
Archivos
Valor
Contractual
Porcentaje
Monto
Tipo
Ejecutado Ejecutado Recepción
(%)
Fecha
Recepción
Archivos
contrato o
instrumento
será
considerado
como válido
para
acreditar los
dos tipos de
experiencias
(LITERAL
E,,
NUMERAL
4.1.4 EXP
GEN Y ESP
DE LAS CO
NDICIONES
PARTICULA
RES DE
LOS
PLIEGOS
DE MCO
VIGENTES).
Tipo de Experiencia Específica :
No
Contratante
1
JUNTA PA
RROQUIAL
SANTIAGO
DE
PANANZA
Objeto
Contractual
78365.12
RESIDENTE
DE OBRA-C
OONSTRUC
CION DE
LPUENTE
SOBRE EL
RIO
YANGUZA,
PASO A LA
COMUNIDA
D
YANGUZA.
Si con la
presentación
de un
contrato o
instrumento
que acredite
la
experiencia
mínima
100
78365.12
DEF
2021/08/27
ACTA E
XPERIE
NCIA GE
NERAL
Y ESPE
CIFICA,
CERTIFI
CADO E
XPERIE
NCIA,
ROL
IESS,
No
Contratante
Objeto
Contractual
específica, el
proveedor
cumpliere el
monto
mínimo
solicitado
para la
experiencia
mínima
general, este
contrato o
instrumento
será
considerado
como válido
para
acreditar los
dos tipos de
experiencias
(LITERAL
E,,
NUMERAL
4.1.4 EXP
GEN Y ESP
DE LAS CO
NDICIONES
PARTICULA
RES DE
LOS
PLIEGOS
DE MCO
VIGENTES).
DEF = DEFINITIVA
PROV= PROVISIONAL
Valor
Contractual
Porcentaje
Monto
Tipo
Ejecutado Ejecutado Recepción
(%)
Fecha
Recepción
Archivos
1.10. PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO
No
Nombre completo
1
JOSE LUIS ROJAS
PERALTA
2
PABLO ISMAEL
FERNANDEZ DE
CORDOBA
MARQUEZ
Títulación
Académica
INGENIERO CIVIL
INGENIERO
AMBIENTAL
Nacionalidad
Función
Tiempo
participación
ECUATORIANA
RESIDENTE DE
OBRA
60 DÍAS
ECUATORIANA
INGENIERO
AMBIENTAL
60 DÍAS
1.11. EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
No.
Nombre del
equipo
Cantidad
Característica
Año de
Fabricación
Relación de
propiedad
No. Matrícula
1
RETROEXCA
VADORA
1
MINIMO 90 HP
2010
ARRENDAND
O
00001
2
CONCRETER
A DE 1 SACO
1
MINIMO 12 HP
2010
ARRENDAND
O
00001
3
VIBRADOR
PARA
HORMIGON
1
MINIMO 5 HP
2010
ARRENDAND
O
00001
4
VOLQUETA
1
8M3
2010
ARRENDAND
O
00001
1.12 Otros parámetros de calificación propuestos por la entidad contratante:
No.
Parámetro
Dimensión
Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,
Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS
ROJAS
------------------------------------------------------JOSE LUIS ROJAS PERALTA
1400767453001
SANTA ISABEL, 22 de noviembre del 2022
Su valor
SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE
VIDA
COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO
Yo, JOSE LUIS ROJAS PERALTA, me comprometo con JOSE LUIS ROJAS PERALTA a prestar mis servicios
en calidad de INGENIERO CIVIL, para RESIDENTE DE OBRA durante la realización del proyecto, en caso de que
JOSE LUIS ROJAS PERALTA resultare adjudicatario, adjuntando para el efecto al presente compromiso mi hoja
de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario.
SANTA ISABEL, 22 de noviembre del 2022
Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS
ROJAS
__________________________
JOSE LUIS ROJAS PERALTA
1400767453
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nombres completos: JOSE LUIS ROJAS PERALTA
Lugar y fecha de nacimiento: 1995/08/30
Nacionalidad: ECUATORIANA
Título profesional: INGENIERO CIVIL
Fecha de graduación: 2021/06/18
Título IV nivel:
Experiencia profesional:
Empresa / Institución:
Contratante:
Proyecto:
Monto del proyecto:
Función:
Tiempo de participación:
Actividades relevantes:
ING. EDISSON MEJIA
JUNTA PARROQUIAL SANTIAGO DE PANANZA
CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO YANGUZA, PASO A
LA COMUNIDAD YANGUZA.
78.365,12000
RESIDENTE DE OBRA
90 días
RESIDENTE DE OBRA.
COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO
Yo, PABLO ISMAEL FERNANDEZ DE CORDOBA MARQUEZ, me comprometo con JOSE LUIS ROJAS
PERALTA a prestar mis servicios en calidad de INGENIERO AMBIENTAL, para INGENIERO AMBIENTAL
durante la realización del proyecto, en caso de que JOSE LUIS ROJAS PERALTA resultare adjudicatario,
adjuntando para el efecto al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este
formulario.
SANTA ISABEL, 22 de noviembre del 2022
Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS
ROJAS
__________________________
PABLO ISMAEL FERNANDEZ DE CORDOBA MARQUEZ
0104898952
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nombres completos: PABLO ISMAEL FERNANDEZ DE CORDOBA MARQUEZ
Lugar y fecha de nacimiento: 1990/02/02
Nacionalidad: ECUATORIANA
Título profesional: INGENIERO AMBIENTAL
Fecha de graduación: 2015/03/18
Título IV nivel:
Experiencia profesional:
Empresa / Institución:
Contratante:
Proyecto:
Monto del proyecto:
Función:
Tiempo de participación:
Actividades relevantes:
CONSORCIO BALZAY UCUENCA
UNIVERSIDAD DE CUENCA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EXTERIORES DEL CAMPUS
BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.
2.279.633,52000
INGENIERO AMBIENTAL
240 días
INGENIERO AMBIENTAL
SECCIÓN III. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
NO APLICA
Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, .......... .........., debidamente representada
por .......... ..........; y, por otra parte, ......... representada por …………… …………., todos debidamente registrados en el
RUP.
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el
presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por ...............,
para ..............
En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio,
declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente
escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la
Resolución emitida por el SERCOP, aplicable a este caso.
Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de
participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable,
conforme al siguiente detalle:
(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido)
Atentamente,
Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS
ROJAS
------------------------------------------------------JOSE LUIS ROJAS PERALTA
1400767453001
Índice de anexos
No.
Descripción
1
DOCUMENTOS PERSONALES JLRP
DOCUMENTOS JOSE LUIS ROJASsigned.pdf
2
SITUACION FINANCIERA
INDICES FINANCIEROS-signed.pdf
3
FORMULARIO MCO VIGENTE
4
CRONOGRAMA VALORADO
5
CRONOGRAMA SIGNED
CRONOGRAMA VALORADO-signed.pdf
6
CRONOGRAMA PLIEGOS
CRONOGRAMAS EXIGIDOS EN PLIEGOsigned.pdf
7
ACTA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA
8
CERTIFICADO EXPERIENCIA
9
ROL IESS
Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS
ROJAS
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Nombre del archivo
FORMULARIO-UNICO-DE-LA-OFERTA-M
ENOR-CUANTIA-OBRA-signed-signedsigned.pdf
cronograma_oferente.xls
ACTA DEFINITIVA PUENTE YANGUZAsigned.pdf
CERTIFICADO RESIDENCIA PUENTE
YANGUZA-signed.pdf
ROL DE EMPLEADOS iessPdf-signed.pdf